Договор оказания услуг электромонтажных работ. Договор подряда на электромонтажные работы

Договор подряда на электромонтажные работы – Типовой договор подряда

г. ____________                                                                                       «___»  _________  20___ г.

Иванов Иван Иванович ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

1.2. Работы выполняются в сроки______________________.

1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей.

2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.

2.3. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания.

2.4. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом.

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

• непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
• возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
• иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков.

3.1.6. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок. В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ;

3.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору.

3.2.2. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы.

3.2.3.

В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе.

3.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану.

3.2.5. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приёма-передачи в соответствии с п. 4 договора;

3.2.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований;

3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.

3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения.

3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ;

3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора;

3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

4. Приёмка завершённых  работ

4.1. Подрядчик передаёт Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приёмки завершённых работ два экземпляра исполнительной документации (акт приёмки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3).

4.2. Приёмка работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности. В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.

4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесённые ей в связи с оплатой экспертизы расходы.

4.4. До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. п.).

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

5.1.2. Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

5.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта;

5.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ.

6. Ответственность сторон

6.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

• безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок с момента их выявления;
• уменьшения стоимости работ, установленной в п. 2 настоящего договора, на сумму ущерба, причинённого Подрядчиком отступлением от настоящего договора;

6.2.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.

7. Особые условия

7.1. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.2. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по экземпляру для каждой из сторон.

7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

7.5. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров.

Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии.

В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/

Договор на оказание услуг по электромонтажным работам

Информируем, что данное извещение не является конкурсом, аукционом и другим видом проведения торгов на право заключить договор, не регулируется статьями части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Данное извещение также не является публичным конкурсом, не регулируются статьями части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, не несет условий публичной оферты и не влечет возникновение обязательств для Института по обязательному заключению договора контракта.

Из коммерческого предложения должна однозначно определяться общая цена договора контракта и другие условия, указанные в извещении. Заказчик: Санкт- Петербургский государственный институт культуры. Объекты: г.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор на оказание услуг: почему он так нужен – Адвокач

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

• Договор подряда на электромонтажные работы
• Договор электрика: оказание услуг, скачать образец, гарантия электрика.
• Вход на сайт
• Особенности договора на выполнение электромонтажных работ
• Типовой договор на обслуживание электрики
• Договор на оказание услуг по электромонтажным работам. Ооо «спецэлектрощит

Вся электрика в квартире и доме: электропроект, электромонтаж, электроизмерения. Всё для людей интересующихся электрикой в своём доме. Услуги по электрике предлагаются в широком спектре:.

Статьи, фото и видео, проекты. Проект электрики квартиры, дома, цена. Проект заземления: расчёт сопротивления. Договор электрика на услуги, гарантия. Статьи других разделов:. Перфоратор Hilti TE 1. Аккумуляторный инструмент Bosch. Дальномер Hilti PD 5. Алмазные диски Hilti. Ограничитель мощности ОМ Переключатель фаз ПЭФ Реверсивный рубильник ABB. УЗИП – защита от перенапряжений.

Фотографии розеток и выключателей. Фотографии светодиодного освещения. Подрозетники на фотографиях. Материал для электропроводки. Кабель и провод для электромонтажа. Распределительные коробки для электропроводки.

Автоматический выключатель. Алмазная резка бетона. Стабилизатор напряжения. Генератор переменного тока.

Договор на оказание услуг необходим в равной мере и заказчику, в лице хозяина квартиры или частного дома, и подрядчику, в лице электрика.

Для человека, который решил сделать монтаж электропроводки у себя Дома и у него нет знакомых, которые могли бы порекомендовать специалистов, нужна уверенность и доверие, в определённой мере, к незнакомому мастеру.

То же самое относится и к подрядчику, он, точно так же, впервые видит перед собой незнакомого человека. То есть, требуется документ который обеспечит уверенность в том, что все работы будут выполнены качественно и в срок, с одной стороны.

И что все выполненные работы будут оплачены, с другой стороны. Договор составляется в двух экземплярах, один для заказчика и второй для исполнителя. У каждой из сторон есть свои права, обязанности и ответственность.

Это не резюме или автобиография мастера с его личными данными. Под документом, должны быть адреса, реквизиты паспортные данные и подписи обеих сторон, с обязательным предоставлением паспорта для сверки данных.

В первой части оговаривается сам предмет договора, то есть, то, что исполнитель обязуется оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В этой же части есть общий список услуг, более подробно всё рассчитывается в смете на работы. Здесь же указан срок выполнения работ и то, что услуги считаются оказанными после подписания заказчиком Акта приёмки-сдачи оказанных услуг. Во второй части перечислены права и обязанности сторон. То, что исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества, в полном объёме и в срок.

И по требованию заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки. Со своей стороны заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат сразу после получения извещения об окончании работ.

Заказчик обязуется оплатить работу по цене, указанной в договоре. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

А также отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг.

В части о цене договора и порядке расчётов указывается полная стоимость всех работ и в каком порядке происходит оплата, то есть, каков размер аванса и какая часть оплачивается после подписания акта приёмки-сдачи оказанных услуг.

Здесь же оговаривается то, что в цену не входит стоимость электротехнических материалов и что оплата осуществляется путём наличного расчёта. В части о гарантии указывается на какой срок она предоставляется.

Расширенная гарантия может быть предоставлена только на всю электроустановку, электроустановка это вся электропроводка квартиры или частного дома. Для примера: если в двухкомнатной квартире проводится замена проводки только в одной комнате, а во второй остаётся старая, то не о какой гарантии не может быть и речи.

Так же, если работы планируется выполнять с использованием материалов заказчика, то есть тех, которые были приобретены заказчиком самостоятельно, гарантия не предоставляется.

Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания электропроводки, это в том смысле, что не стоит в одну розетку устанавливать тройник и подключать три обогревателя, при это, заменив автоматический выключатель в щитке на более мощный.

В части пятой о порядке расчётов по закупке электротехнических материалов оговаривается, как это происходит. Необходимо понимать, что частный электрик не является торговцем или тем более производителем материалов для монтажа электрики. Именно поэтому в договоре указывается только стоимость работ.

Исполнитель услуг просто делает одолжение заказчику и вместо него покупает всё необходимое. Это устраивает обоих: с одной стороны будет приобретено именно то, что необходимо для монтажа, а не то, что попалось. А, с другой стороны заказчик не тратит своё время. При расчётах используется расписка в получении денег и товарные чеки магазинов, складов или баз.

Скачать образец Расписки в получении денежных средств. В шестой части договора оговаривается ответственность сторон.

В ней сказано, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

А, так же, что в случае невыполнения обязательств указанных пунктов, стороны имеют право, каждая со своей стороны, требовать материального возмещения.

В следующих частях говорится о порядке разрешения споров и заключительных положениях. В конце договора адреса, реквизиты и подписи сторон.

Скачать образец Договора на оказание услуг электрика. Скачать образец Акта приёмки-сдачи оказанных услуг. Хотелось бы всем пожелать, чтобы Договор НЕ потребовался бы для разрешения споров или разногласий.

Достичь этого очень просто: исполнителю качественно и в срок выполнить работу, а заказчику вовремя и полностью рассчитаться. Устройство защиты от импульсных перенапряжений. Услуги по электрике предлагаются в широком спектре: от проекта электроснабжения и электромонтажа до заземления и электроизмерений.

Статьи других разделов: Перфоратор Hilti TE 1. Договор электрика: оказание услуг, скачать образец, гарантия электрика. Всего хорошего!

Перед любой работой, которую вы заказываете у формы, с вами заключают договор, в котором должно быть подробно все расписано и указано, какие суммы вы платите и какие работы вам обязана предоставить компания.

Для этого к вам в квартиру или любое другое помещение выезжает специалист, который все осмотрит, подсчитает и скажет, во сколько вам обойдется работа и какую сумму придется отдать за материалы. Если вы не доверяете работникам фирмы, то можете попросить у них смету на материал и самостоятельно закупить все необходимые детали для монтажа.

Договор подряда на электромонтажные работы оплачивается согласно договору. В некоторых организациях вы должны выплатить задаток и по окончании работы внести всю оставшуюся стоимость, где-то полную оплату требуют уже после проделанной работы.

Вопрос: Основной вид деятельности организации ООО производство электромонтажных работ. В штате есть электромонтажники. Может ли организация нанимать на подряд для производства электромонтажных работ индивидуального предпринимателя без штатных сотрудников , если ООО своими силами не успевает всё в срок сделать и сдать заказчику?

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка. Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте. Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться. Сегодня свой день рождения празднуют пользователей.

Вход на сайт

Сборка, поставки, подключение электрощитов. Выгодные предложения по комплектации объектов. Все цены, Вы можете узнать у наших менеджеров по тел. Предоставляем все документы , сертификаты, допуски.

По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать электромонтажные работы, указанные в пункте 1. Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Вот это мы пишем в договоре.

Как гарантия Заказчику что мы профессионально выполним свою работу.

Особенности договора на выполнение электромонтажных работ

Здравствуйте, гость Вход Регистрация. Правила Форума “Электрик”. Файловый архив форумов. Искать только в этом форуме?

Договор подряда на электромонтажные работы — это соглашение по выполнению электромонтажа, которые заказчик, по их окончанию, обязан принять и оплатить.

Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения. Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по косметическому ремонту лестничных клеток и электромонтажных работ по адресу: ул. Новикова, д.

Типовой договор на обслуживание электрики

Заключаем договор на выполнение электромонтажных работ. Нужно заключить договор подряда или оказание услуг? Однако она также может порождать определенный результат.

Вся электрика в квартире и доме: электропроект, электромонтаж, электроизмерения. Всё для людей интересующихся электрикой в своём доме. Услуги по электрике предлагаются в широком спектре:. Статьи, фото и видео, проекты. Проект электрики квартиры, дома, цена.

Договор на оказание услуг по электромонтажным работам. Ооо «спецэлектрощит

Расширенный поиск. Форум Электромонтаж Прочее Как оформлять документацию на электромонтажные работы? Показано с 1 по 2 из 2.

Тема: Как оформлять документацию на электромонтажные работы? Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте… Подписаться на эту тему…. ЧаВо Просмотр профиля Сообщения сайта Личное сообщение.

Как оформлять документацию на электромонтажные работы? Обязательно ли составлять с владельцем квартиры договор подряда, или можно обойтись обычным грамотно составленным договором на оказание электромонтажных услуг?

Большинство людей, нуждающихся в оказании услуги – «Электромонтажные работы Москва», имеют весьма приблизительное понятие о том, как.

Опубликован Избранное, цветные метки и изменения в избранных закупках доступны на тарифах Стандарт и Эксперт. Выполнение судовых электромонтажных работ из материала исполнителя в соответствии с монтажными чертежами на заказе пр.

Договор подряда — документ, по условиям которого одна сторона подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работу по заданию другой стороны заказчика на условиях, предусмотренных договором и с последующей оплатой выполненных работ статья Гражданского Кодекса РФ. Стандартный договор подряда является исходным при составлении договора подряда на электромонтажные работы. Договор подряда на электромонтажные работы составляется письменно и в нём должны быть чётко сформулированы все условия.

Выполнение электромонтажных работ обычно требуется во всех строительных объектах без каких-либо исключений. Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален.

Наши электрики и электромонтажная компания работают без выходных — 24 часа.

На нашем сайте мы используем файлы cookie, чтобы сделать вашу работу наиболее комфортной. Продолжая пользоваться нашим сайтом, не меняя настроек, вы тем самым выражаете согласие на использование нами данных файлов.

Впрочем, непрофессионалу знать об этом и не нужно при условии, что на примете у него есть профессиональная электромонтажная компания, сотрудники которой имеют допуски на выполнение соответствующего подряда.

Работы, связанные с монтажом электрических систем и оборудования, производятся на определенном этапе строительных работ: после установки сантехнического оборудования, но до начала чистовых отделочных работ.

Пи этом производство электромонтажных работ следует начинать только после того, как будет подготовлен проект электрики и составлена смета, в основу корой ложатся требования электропроекта.

Договор подряда – документ, по условиям которого одна сторона подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работу по заданию другой стороны заказчика на условиях, предусмотренных договором и с последующей оплатой выполненных работ статья Гражданского Кодекса РФ.

Стандартный договор подряда является исходным при составлении договора подряда на электромонтажные работы. Договор подряда на электромонтажные работы составляется письменно и в нём должны быть чётко сформулированы все условия.

При составлении текста следует избегать двойственности формулировки, дабы это в будущем не возникли разногласия при определении смысла указанных условий. Также не допускаются исправления в тексте, перечёркивания и другие помарки.

Неотъемлемым элементом данного документа является акт приёма-передачи выполненных работ, на основании которого и производится оплата.

Почта для заявок на расчет смет: mail. Контакты – Карта проезда. Проектный отдел Мосмонтаж принимает участие в разработке проектов инженерных сетей для МосГорТранс. Скоро жители Москвы будут пользоваться новыми автоматизированными коммуникациями в автобусных вокзалах.

Источник: https://mc-poliklinika.ru/uslugi-i-rabota/dogovor-na-okazanie-uslug-po-elektromontazhnim-rabotam.php

Договор подряда на электромонтажные работы

г. ____________                                                                                       «___»  _________  20___ г.

Иванов Иван Иванович ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Договор подряда на электромонтажные работы. Договор на оказание услуг по электромонтажным работам

Договор на электромонтажные работы заключается в том случае, когда возникла необходимость обустройства электрических коммуникаций, установки энергетического оборудования. Эта работа должна осуществлять квалифицированными специалистами, понимающими сущность и цель предстоящих работ.

Такие специалисты есть в штате не каждого юридического лица, а потому здесь потребуется заключить договор на электромонтажные работы между юридическими лицами, в соответствии с которым и будут выполнены работы. Образец договора на выполнение электромонтажных работ может быть найден в Интернете, или же представлен компанией-подрядчиком, либо заказчиком.

Но в этом случае велик шанс того, что потребуется доработка текста соглашения под условия сторон. Конечно, образец договора на выполнение электромонтажных работ не потребуется в том случае, если за ним обратиться к юристу. Подготовка проектов документов в этом случае станет его головной болью.

Но следует понимать, что тогда договор на выполнение электромонтажных работ влетит в «копеечку», и кроме затрат, связанных непосредственно с отношениями по договору, придется оплатить еще и услуги юриста.

Договор оказания электромонтажных услуг

Это соглашение теоретически может быть заключено и в отношении тех же работ, что и при подряде. Разница в смысле конечного результата работ может не отмечаться, отличия проявляются в правовом регулировании отношений. В случае возникновения спора договор может быть переквалифицирован судом.

Это обязательно следует учитывать при выборе модели, по которой будут развиваться деловые отношения.

Так или иначе, заключается ли соглашение о подряде, или договор на оказание электромонтажных услуг, не имеет решающего значения, главное чтобы и в том и в другом случае текст соответствовал законодательству, не содержал противоречий самому себе и интересам сторон.

Учитывая специфику электромонтажа, следует особое внимание уделить исполнителю услуг (работ) – он должен обладать необходимой разрешительной документацией на проведение их.

Также следует уделить внимание контролю заказчика за ходом выполнения работ, порядком его осуществления – это важно как самому заказчику, так как ему надлежит эксплуатировать результат работ, и это же важно для подрядчика, так как произвольное вмешательство заказчика может негативно сказаться на результатах монтажа.

Получить документ, где будут учтены эти, и многие другие юридически значимые аспекты, вы сможете посредством нашего сервиса, где представлены интерактивные шаблоны документов на самые разные случаи жизни. Все, что требуется для использования сервиса – компьютер с доступом в Интернет и принтер. В первую очередь необходимо выбрать договор оказания электромонтажных услуг, ответить на вопросы опросного листа, как в самом договоре, так и в приложениях к нему. Затем следует внести информацию в поля ввода, актуальную договоренностям сторон. После документы скачиваются, распечатываются, и отправляются на подпись сторонам.

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..Предоставляем все документы, сертификаты, допуски.

Договор

г. Москва » ___ » __________ 2014 г.

Компания ООО СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ЗАО или ООО, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать электромонтажные работы, указанные в пункте 1.2,с соблюдением действующих технических условий на электромонтажные работы. Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать например следующие услуги.

-сборка электрощита согласно приложенной схеме…………………………….

-монтаж,установка щита на место адрес и его подключение.

—фазировка электрической линии.

—измерение сопротивление изоляции мегаомметром модель MASTECH серия MS5201 кабельных и других линий напряжением, в соответствии с ПУЭ глава 1.8.7.

Аппаратов и цепей напряжением до 500В- мегаомметром на напряжение 500В, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям.

-проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.

— пуско-наладочные работы.

-ввод в эксплуатацию, работы будут происходить по адресу

1.3. Срок оказания услуг- с момента подписания настоящего Договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СниПов, ПУЭ, ПТЭЭП и действующему законодательству Российской Федерации.Вот это мы пишем в договоре. Как гарантия Заказчику что мы профессионально выполним свою работу.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме.

2.1.3. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить работу по цене и сроки, указанные в пункте 3. настоящего договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов:

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет, НДС не облагается.

3.2. Стоимость комплектующих составляет, НДС не облагается 100% перевод на покупку комплектующих производится в течение 2-х банковских дней после подписания договора.

3.3.Оплата услуг осуществляется в следующем порядке

3.2.1. Оплата услуг осуществляется в следующем порядке:

50% стоимости услуг оплачивается Заказчиком в течении двух банковских дней с момента подписания договора.

— 50 % стоимости услуг оплачивается заказчиком в течении двух банковских дней с момента окончания выполнения услуг и подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

3.3. Оплата материалов и услуг по настоящему Договору осуществляется путем безналичной системы расчетов.

4. Ответственность сторон

4.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрение в Арбитражном суде в установленном законодательством РФ порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору и составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик: Исполнитель.

Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на монтажные (электромантажные) работы. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда .

Электромонтажные работы являются определенным этапом любого строительства, капремонта или косметического ремонта. Проводятся данные мероприятия с учетом комплекса технологических правил к этой разновидности монтажных работ и с соблюдением всех существующих требований к безопасности электропроводки.

Проведение электромонтажных работ начинается с заключения договора, согласно которому, подрядчик обязуется по заданию заказчика в обусловленные договором сроки выполнить работы и передать их результат заказчику, который обязуется принять и оплатить полученный результат в порядке, установленном соглашением.

Типовой образец договора подряда на электромонтажные работы регламентирует проведение следующих мероприятий – проектирование и выполнение электромонтажных работ, пусконаладочные работы и сдачу объекта в эксплуатацию. Для проведения этих мероприятий, как правило, предварительно требуется разработать:

• технический проект;
• проект организации работ;
• сметную документацию;
• экономическое обоснование;
• проект производства работ;
• чертежи и монтажные схемы на проведение работ;
• другие документы, в зависимости от условий конкретной сделки.

Например, на основании проекта производства работ в дальнейшем оформляются спецификации и заявки на покупку монтажных инструментов, механизмов, материалов, оборудования, электрических конструкций, трансформаторов, узлов, блоков и т.д.

А в процессе подготовки к монтажу обеспечиваются: комплектование и своевременная доставка на объекты материально-технических ресурсов, контроль за своевременным исполнением заказов и качеством исполнения.

Помимо описания вида и объема мероприятий по электромонтажу, в документе следует четко описать объект задания, сроки исполнения подрядчиком своих обязательств и стоимость сделки.

Если планируется поэтапное выполнение задания, этот момент следует уточнить в соглашении, указав отдельно сроки каждого этапа.

Цена сделки может определяться в Смете, которая после подтверждения и подписания сторонами становится неотъемлемой частью соглашения.

Материалы и оборудование, необходимые для выполнения подрядчиком задания по типовому бланку договора подряда на электромонтажные работы определяются соответствующими приложениями – Перечнем материалов и Перечнем оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется соответствующими актами – Актом приема-передачи материалов и Актом приема-передачи оборудования, которые после подписания сторонами становятся неотъемлемой частью соглашения.

Структура и содержание договора подряда на электромонтажные работы

1. Дата и место заключения соглашения.
2. Наименование сторон.
3. Предмет договора. В соответствии с договором, исполнитель (подрядчик) обязуется выполнить в обусловленный договором срок электромонтажные работы и передать их результат заказчику, который обязуется принять и оплатить полученный результат в порядке, установленном соглашением.

   Объем, содержание и сроки выполнения задания указываются в Календарном плане работ. Это приложение после согласования и подписания сторонами становится неотъемлемой частью договора.

   В этом же пункте заказчик и подрядчик гарантируют, что обладают всеми необходимыми разрешениями для проведения работ по договору подряда на электромонтажные работы, что подтверждается соответствующими документами. Копии документов прилагаются к соглашению. Способы выполнения задания определяются в Техническом задании.

4. Срок действия соглашения.

   Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).

5. Права и обязанности сторон. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
6. Сроки выполнения работ. пункта зависит от условий, на которых составляется договор подряда на электромонтажные работы.

   В этом же пункте указываются условия и порядок перенесения сроков выполнения работ.

7. Стоимость работ и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых составляется соглашение.
8. Порядок сдачи и приема работ. пункта зависит от условий, на которых составляется соглашение.
9. Ответственность сторон.

   пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.

10. Основания и порядок расторжения соглашения. пункта зависит от условий, на которых заключается договор и действующего законодательства России.
11. Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является для сторон обязательным.

    В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с законодательством России.

12. Форс-мажор. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
13. Прочие условия. Указываются дополнительные условия, по которым стороны пришли к соглашению.
14. Список приложений.
15. Адреса и реквизиты сторон.
16. Подписи сторон.

Дополнительные документы к типовому бланку договора подряда на электромонтажные работы

Заполнить и скачать договор можно на нашем сайте вместе с приложениями.

Источник: https://bomonka.ru/spory-s-sosedyami/dogovor-podryada-na-elektromontazhnye-raboty-dogovor-na-okazanie-uslug-po/